Договор на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию комплекса системы контроля доступа и видеонаблюдения

  • Заказчик: 
    • Юридическое лицо 
      См. пункт 1 статьи 33 Гражданского кодекса РК
    • Индивидуальный предприниматель 
      См. пункт 1 статьи 30 Предпринимательского кодекса РК
    • Физическое лицо 
      См. статью 12 Гражданского кодекса РК
  • Подрядчик: 
    • Юридическое лицо 
      См. пункт 1 статьи 33 Гражданского кодекса РК
    • Индивидуальный предприниматель 
      См. пункт 1 статьи 30 Предпринимательского кодекса РК
    • Физическое лицо 
      См. статью 12 Гражданского кодекса РК
  • Состав подлежащих выполнению работ определяется: 
    • В приложении к настоящему договору 
    • В проектно-сметной документации 
  • К системе контроля доступа и видеонаблюдения устанавливается требование о возможности интеграции с другими системами: 
    • Да 
    • Нет 
  • Требуемые показатели результата работ определяются: 
    • В договоре 
    • В проектно-сметной документации 
  • Требования в отношении соответствия результата работ определенным нормативно-техническим документам 
    • Установлены 
    • Не установлены 
  • Материальное обеспечение выполнения работ: 
    • Смешанное обеспечение 
      См. пункт 1 статьи 617 Гражданского кодекса РК
      • Заказчиком предоставляется конкретный перечень материалов и оборудования, в оставшейся части обеспечение за счёт Подрядчика 
      • Подрядчиком предоставляется конкретный перечень материалов и оборудования, в оставшейся части обеспечение за счёт Заказчика 
    • Осуществляется подрядчиком 
  • Состав материалов и устанавливаемого оборудования, подлежащих использованию при исполнении настоящего договора, определяется: 
    • В приложении к настоящему договору 
    • В проектно-сметной документации 
  • Обязанность предоставления Заказчиком проектно-сметной документации 
    • Предусмотрена 
    • Не предусмотрена 
  • Гарантии сторон договора 
    • Гарантии Подрядчика 
      • Предусмотрены 
      • Не предусмотрены 
    • Гарантии Заказчика 
      • Предусмотрены 
      • Не предусмотрены 
  • Привлечение Подрядчиком субподрядчиков: 
    • По своему усмотрению 
      См. пункт 1 статьи 619 Гражданского кодекса РК
      • Без ограничений 
      • Только определенные виды работ 
    • С письменного согласия Заказчика 
      См. пункт 4 статьи 619 Гражданского кодекса РК
  • Указание в договоре об обязанности Подрядчика выполнять законные требования авторского и технического надзоров, а также уполномоченных государственных органов 
    • Предусмотрено 
    • Не предусмотрено 
  • Урегулирование в договоре вопроса об обязанности по обеспечению сохранности материалов и оборудования 
    • Распределение обязанности между Сторонами по обеспечению сохранности материалов и оборудования, постоянно находящихся на Объекте 
      • Распределение обязанности между Сторонами по временным промежуткам в рамках суток 
      • Распределение обязанности между Сторонами в зависимости от времени прибытия и убытия Подрядчика на Объект 
    • Обязанность по обеспечению сохранности материалов и оборудования несет Подрядчик 
  • Урегулирование в договоре вопроса о риске случайной гибели (утраты) или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ. 
    • Предусмотрено 
    • Не предусмотрено 
  • Урегулирование в договоре вопроса о последствиях уничтожения (утраты) или повреждения предоставленных материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, произошедшего по вине Сторон 
    • В случае уничтожения (утраты) или повреждения материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком 
      • По вине Заказчика 
      • По вине Подрядчика 
    • В случае уничтожения (утраты) или повреждения материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком 
      • По вине Заказчика 
      • По вине Подрядчика 
  • Урегулирование в договоре вопроса об обязанности по обеспечению сохранности результата работы до сдачи результата работы Заказчику 
    • Распределение обязанности по обеспечению сохранности результата работы между Сторонами по временным промежуткам в рамках суток 
    • Распределение обязанности по обеспечению сохранности результата работы между Сторонами в зависимости от времени прибытия и убытия Подрядчика на Объект 
    • Обязанность по обеспечению сохранности результата работы несет Подрядчик 
  • Распределение между Сторонами риска случайной гибели или случайного повреждения результата работ 
    • Несение риска Заказчиком 
    • Несение риска Подрядчиком 
  • Право Заказчика на устранение недостатков своими силами с последующим возмещением Подрядчиком расходов Заказчика: 
    • Предусмотрено Договором 
    • Не предусмотрено Договором 
  • Возможность одностороннего подписания Подрядчиком акта выполненных работ: 
    • Предусмотрена Договором 
    • Не предусмотрена Договором 
  • Общая стоимость работ: 
    • Указана в Договоре 
    • Определяется в смете 
    • Определяется в проектно-сметной документации 
  • Налог на добавленную стоимость (НДС): 
    см. раздел 10 Налогового кодекса РК
    • Включен в цену Договора 
    • Не включен в цену Договора 
  • Порядок оплаты услуг: 
    См. статью 647 Гражданского кодекса РК
    • Полная предварительная оплата 
    • Частичная предварительная оплата 
    • Оплата после подписания акта выполненных работ 
  • Способ оплаты: 
    См. статью 25 Закона РК от 26 июля 2016 года № 11-VI "О платежах и платежных системах"
    • Внесение наличных денежных средств в кассу Подрядчика, либо в безналичном порядке 
    • Внесение наличных денежных средств 
    • В безналичном порядке 
  • Неустойка за нарушение начального или конечного срока выполнения работ: 
    См. пункт 1 статьи 620; пункт 2 статьи 627 Гражданского кодекса РК
    • Предусмотрена Договором 
    • Не предусмотрена Договором 
  • Неустойка за нарушение денежных обязательств: 
    См. пункт 3 статьи 685 Гражданского кодекса РК
    • Предусмотрена Договором 
    • Не предусмотрена Договором 
  • Отказ Подрядчика от исполнения настоящего договора в случае необходимости несения им незапланированных расходов 
    См. пункт 3 статьи 623 Гражданского кодекса РК
    • Допускается 
    • Не допускается 
  • Условия конфиденциальности: 
    См. статью 638 Гражданского кодекса РК
    • Предусмотрены Договором 
    • Не предусмотрены Договором 
  • Обязательный досудебный порядок урегулирования спора: 
    • Имеется 
    • Отсутствует 
  • Споры будут разрешаться: 
    • Судом 
      см. статьи 29, 30 , 32 Гражданско-процессуального кодекса РК
      • По месту нахождения Заказчика 
      • По месту нахождения Подрядчика 
    • В Арбитраже 
      • В Казахстанском международном арбитраже 
        См. статьи 8, 14, 22, 28 Закона РК от 8 апреля 2016 года № 488-V "Об арбитраже"
      • В Арбитражном центре НПП «Атамекен» 
        Местом проведения арбитражного разбирательства можете выбрать один из городов областного центра или один из городов Республиканского значения.
  • Сведения о дееспособности Сторон при заключении Договора: 
    См. статьи 17; 35 Гражданского кодекса РК
    • Указаны в Договоре 
    • Не указаны в Договоре 
  • Нотариальное удостоверение: 
    см. статью 154 Гражданского кодекса РК
    • Предусмотрено Договором 
      см. пункт 1 статьи 154 Гражданского кодекса РК
      • Расходы несет Заказчик 
      • Расходы несет Подрядчик 
      • Расходы оплачиваются в равных долях 
    • Не предусмотрено Договором 
      см. пункт 2 статьи 154 Гражданского кодекса РК
  • Договор составлен на казахском и русском языках: 
    • Да 
      • Преимущественное значение имеет текст Договора на казахском языке 
      • Преимущественное значение имеет текст Договора на русском языке 
    • Нет 
1500 тг.
 
Договор на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию комплекса системы контроля доступа и видеонаблюдения​ № [Номер]
 
[Место] [Дата] года
 [ФИО], ИИН [ИИН] , именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,
 и Индивидуальный предприниматель [Наименование Юр.лица/ИП], в лице [ФИО], действующий на основании [Уполномочивающий документ], ИИН [ИИН], именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и вводу в эксплуатацию комплекса системы контроля доступа и видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: [Адрес объекта] (далее- «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работу по установке и вводу в эксплуатацию комплекса системы контроля доступа и видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: [Адрес объекта] (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.3. Объем и содержание работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком, и другие предъявляемые к работам требования определяются в Приложении № [Приложение с описанием работ] , которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Спецификация устанавливаемого оборудования, его характеристики и общие требования определяются в Приложении № [Приложение с описанием оборудования], которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Детальный перечень расходных материалов, их характеристики и общие требования определяются в Приложении № [Приложение с описанием расходных материалов], которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. По настоящему Договору Подрядчик должен выполнить соответствующую работу только лично Заказчику.
1.7. По настоящему Договору Подрядчик должен выполнить соответствующую работу [Получатель работ] .
1.8. По настоящему Договору Подрядчик должен выполнить соответствующую работу любому лицу, указанному Заказчиком.
1.9. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему договору не позднее [Начало выполнения работ] (далее- «начальный срок выполнения работ»). Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме не позднее [Срок выполнения работ] (далее- «конечный срок выполнения работ»).
1.10. Техническое обслуживание проводится [Техническое обслуживание].
 -обеспечивать защиту от несанкционированного проникновения на Объект посторонних лиц с помощью индивидуальных бесконтактных карт доступа;
 -обеспечивать контроль посещаемости Объекта работниками с возможностью мониторинга и составления аналитических отчетов.
1.11. Результатом выполненных работ по настоящему договору должно быть внедрение на Объекте комплекса системы контроля доступа и видеонаблюдения, который должен отвечать требованиям, предусмотренным  в проектно-сметной документации [Наименование проекта], которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.12. Результат выполненных работ по настоящему договору также должен отвечать требованиям [Нормативно-техническая документация].
1.13. Выполняемые Подрядчиком работы, а также результат этих работ во всяком случае должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов.
1.14. Система контроля доступа и видеонаблюдения должна интегрироваться с другими системами и образовывать интегрированный комплекс безопасности.
1.15. Состав материалов и устанавливаемого оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при выполнении работ, определяется в проектно-сметной документации [Наименование проекта], которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Гарантии сторон договора
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. выполнить работу с надлежащим качеством и в срок, предусмотренный условиями настоящего Договора;
3.1.2. выполнить работу с соответствии с теми требованиями и характеристиками, которые предусмотрены настоящим Договором;
3.1.3. обеспечить соответствие выполняемых работ, а также результата этих работ обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;
3.1.4. нести обязательство по обеспечению выполняемых работ необходимыми материалами и оборудованием;
3.1.5. обеспечить при выполнении работ применение материалов и оборудования, соответствующих требованиям нормативных технических документов. Все используемые оборудования и материалы должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие документы, удостоверяющие соответствие требованиям, установленным техническими регламентами, положениям стандартов или иных документов, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
3.1.6. соблюдать распорядок, установленный на Объекте;
3.1.7. обозначить рабочую зону (в том числе с соблюдением обязательных требований к обозначению рабочей зоны) и проводить работы, по возможности, в пределах обозначенной рабочей зоны. После завершения выполнения работ произвести ликвидацию рабочей зоны и осуществить уборку Объекта от мусора, оставшегося после выполнения Подрядчиком работ, а также от принадлежащих Подрядчику материалов и оборудования;
3.1.8. производить выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, электробезопасности, экологических требований  и иных обязательных правил и норм;
3.1.9. обеспечить Подрядчику (в том числе его задействованному персоналу) беспрепятственный доступ на Объект с учетом распорядка, установленного на Объекте.
3.1.10. выполнять законные требования авторского и технического надзоров, а также уполномоченных государственных органов, адресованные Заказчику или самому Подрядчику, если такие требования связаны с работами, выполняемыми по настоящему договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком соответствующих требований Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки;
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения работ;
3.2.2. привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, только с письменного согласия Заказчика.
3.2.3. До момента предоставления Заказчиком соответствующих материалов и оборудования Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующих материалов и оборудования затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика. Под оборудованием в настоящем пункте понимается как устанавливаемое оборудование, входящее в состав результата работ, так и оборудование, используемое Подрядчиком в процессе выполнения работ по настоящему договору.
3.2.4. получить оплату за выполненные работы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. по требованию Подрядчика предоставлять ему всю необходимую информацию для выполнения работ. До момента предоставления Заказчиком соответствующей информации Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующей информации затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика;
3.3.2. предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту выполнения работ;
3.3.3. Заказчик обязан обеспечить Исполнителя материалами и оборудованием, виды и количество которых указано в Приложении № [Приложение с описанием оборудования], которое является неотъемлемой частью настоящего договора. В остальной части обеспечение работ по настоящему договору материалами и оборудованием осуществляется силами и за счёт Подрядчика.
3.3.4. До момента предоставления Заказчиком соответствующих материалов и оборудования Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение, если отсутствие соответствующих материалов и оборудования затрудняет или делает невозможным ведение работ Подрядчиком; конечный срок выполнения работ в этом случае продлевается на время такого простоя (приостановления работ) Подрядчика.
3.3.5. Под оборудованием в пунктах 3.3.4 и 3.3.5 понимается как устанавливаемое оборудование, входящее в состав результата работ, так и оборудование, используемое Подрядчиком в процессе выполнения работ по настоящему договору.
3.3.6. незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, имеющих значение для выполнения работ по настоящему договору;
3.3.7. своевременно оплатить стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.8. подписать акт выполненных работ кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.9. 
3.3.10. 
3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
 
 
5.8. 
5.9. 
 
 
5.10. 
5.11. 
5.12. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 
6.6. 
6.7. 
6.8. 
6.9. 
6.10. 
6.11. 
7. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 
8. 
8.1. 
 
 
8.2. 
8.3. 
9. Расторжение Договора
9.1. Основания расторжения настоящего договора в судебном порядке определяются в соответствии с законодательством. Порядок и основания одностороннего отказа от исполнения настоящего договора определяются в соответствии с настоящим договором, а в части, неурегулированной настоящим договором- в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, известив Заказчика за 5 дней до даты расторжения договора, если Заказчик своим виновным поведением создает невозможность или существенно затрудняет возможность надлежащего исполнения Подрядчиком своего обязательства. В случае такого отказа Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, а также возместить ему убытки, причиненные расторжением договора. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего договора в иных случаях не допускается.
9.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает его Стороны от исполнения своих обязательств в части составления и подписания актов выполненных работ, а также оплаты работ, фактически выполненных до момента расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
10. Применимое право и порядок разрешения споров
10.1. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.
10.2. Перед обращением в суд за разрешением возникшего спора, Сторона настоящего Договора должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований к другой Стороне, с предложением добровольного удовлетворения этих требований и срока для добровольного удовлетворения. Данный досудебный порядок считается соблюденным для цели обращения в суд с момента получения письменного отказа другой Стороны от удовлетворения требования либо при неполучении письменного ответа на претензию в течение [Ответ на претензию] дней с момента получения претензии другой Стороной, либо при неудовлетворении другой Стороной изложенного в претензии требования в срок, указанный в претензии. Данный досудебный порядок не распространяется на требования, которые по своему характеру не предполагают возможность другой Стороны Договора удовлетворить их (о признании сделки недействительной и т.п.).
10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.
10.4. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности.
10.5. Местом проведения арбитражного разбирательства будет – город Нур-Султан.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор, а также любые соглашения о его изменении или дополнении действительны лишь при условии облечения их в письменную форму и подписания самими Сторонами или их соответствующими представителями.
11.2. Обо всех изменениях в банковских, почтовых, электронных и иных реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга не позднее двух календарных дней с момента их официального утверждения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом. Стороны вправе осуществлять извещения (уведомления и т.д.) друг друга путем отправки сообщений по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре; в указанных случаях Сторона-адресат будет считаться извещенной с даты отправки извещения (уведомления и т.д.) другой Стороной.
11.3. Стороны настоящим подтверждают, что на момент подписания Договора:
   - не находились под влиянием обмана, насилия, угрозы;
  - Договор выполнения работ не является мнимым и притворным;
  - обладают правоспособностью и дееспособностью, позволяющими вступать в гражданско-правовые отношения.
11.4. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны. В случае расхождения между текстами Договора на казахском и русском языках преимущественное юридическое значение будет иметь текст Договора на русском языке.
12. Реквизиты, юридические адреса и подписи Сторон:
 
Заказчик:
 
Подрядчик:
 
[Наименование Юр.лица]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
[Наименование ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
 
Заказчик:
 
Подрядчик:
 
[Наименование ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
[Наименование Юр.лица]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
 
Заказчик:
 
Подрядчик:
 
[Наименование ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
[Наименование ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
 
Заказчик:
 
Подрядчик:
 
[Наименование ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
[ФИО]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]


[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
 
Заказчик:
 
Подрядчик:
 
[ФИО]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]


[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
[Наименование ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
ИИН [ИИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)

М.П.
* Войдите в систему, чтобы оставить комментарий